Договор на фундаментные работы

В большинстве случаев аналогичный договор заключают при выполнении строительно-отделочных работ. Согласно нему, одно лицо — заказчик — заключает соглашение, на основании которого второе лицо — подрядчик — выполняет различные работы строительного характера возведение объектов, отделка, ремонт, установка оборудования, систем снабжения, подключение к системам снабжения и т. Все работы проводятся на установленном текстом договора участке или помещении — объекте. За исполнение договора в пользу подрядчика перечисляется заранее установленная сметой сумма денежных средств.

Устранение выявленных недостатков Договор строительного подряда. В договоре строительного подряда две стороны — подрядчик и заказчик. По этому договору подрядчик должен произвести строительные работы например, построить объект , а заказчик — создать подрядчику необходимые условия, принять и оплатить его работу. Сфера применения договора строительного подряда весьма широка и распространяется на все виды строительных работ. В ее круг входят: работы по строительству объекта здания, предприятия, иного сооружения ; работы по реконструкции объекта; работы по капитальному ремонту объекта; монтажные работы; иные строительные работы, непосредственно связанные с возведением объекта. Образец договора строительного подряда с физическим лицом можно скачать по ссылке. Договор строительного подряда с физическим лицом образец. На стороне подрядчика также может выступать физическое лицо несколько физических лиц.

Договор подряда (ремонтно-строительные работы)

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком. Настоящий договор заключен на срок до 17 августа 2020 года. В случае если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. До завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов от суммы договора и пени из расчета 0,5 процента от суммы договора за каждый день просрочки. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации или обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах, Подрядчик за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 процентов от суммы договора.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить в досудебном претензионном порядке. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте.

Срок для ответа на претензию устанавливается 14 календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены полностью или частично , Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд.

Если в претензионном порядке согласие между Сторонами не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа строительства, указанного в пункте 3.

Приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. Испытания проводит Подрядчик в присутствии представителей Заказчика в течение 30 рабочих дней с момента окончания работ. В срок три дня с даты получения извещения о завершении промежуточного этапа строительства Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа. Заказчик обязан приступить к приемке всей работы завершенного строительства объекта в срок три дня с даты получения положительного результата предварительных испытаний.

Васильевои со стороны Подрядчика. Заказчик предоставляет Подрядчику строительную площадку в срок до 17 августа 2018 года. Подрядчик обязан самостоятельно выполнить следующие мероприятия по подготовке строительной площадки к выполнению работ: — устранение имеющегося загрязнения почв при наличии ; — снос, разборку сооружений и перенос коммуникаций, вырубку насаждений, способных создать помехи при выполнении работ; — расчистку строительной площадки от мусора.

Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению заключить договор с инженером инженерной организацией в целях осуществления контроля за ходом работ и или принятия решений по настоящему договору от имени Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о назначении инженера инженерной организации. О функциях, полномочиях инженера инженерной организации в связи с исполнением настоящего договора Заказчик письменно уведомляет Подрядчика посредством предоставления доверенности представителя представителей инженера инженерной организации.

Подрядчик обеспечивает оформление и в течение срока выполнения настоящего договора сохранение в силе договоров страхования ответственности Подрядчика за вред, причиненный при осуществлении строительства другим лицам, на сумму 3 000 000 руб. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком кандидатуру страховщика в течение 30 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

Гарантийный срок на выполняемые работы составляет пять лет с даты подписания акта сдачи-приемки завершенного строительства объекта. Если во время производства работ или в течение гарантийного срока на объекте или любой части объекта будут обнаружены любые дефекты, повреждения, несоответствия недостатки , за которые Подрядчик не несет ответственности, Заказчик в разумный срок вправе направить Подрядчику уведомление, в котором он перечислит такие недостатки дефекты.

В течение 10 рабочих дней с момента получения такого уведомления Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком дополнительное соглашение к настоящему договору об устранении таких недостатков за счет Заказчика.

Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Тверь, ул. Московская, д.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

Образец договора на строительные работы составлен в соответствии с законодательством РФ. Заполнить типовой договор на строительные работы. Существенные условия договора строительного подряда между объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик.

Формы договоров подряда различны. В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца. Существенные условия договора строительного подряда Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации ГК РФ , договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Итак, прежде чем выбрать образец, необходимо определить все существенные условия контракта. Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ , подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения: предмет п. В качестве существенных требований можно назвать также состав и содержание технической документации п. Структура контракта Предмет Предмет должен быть сформулирован максимально четко и определенно. Это, прежде всего, наименование работ описание их объема, содержания, процесса , а также их результат объект и его инженерно-технические параметры. Срок выполнения работ Срок выполнения может быть определен как календарная дата например, 31. Сроки могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени ст. Они могут быть указаны в графиках выполнения, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. Промежуточные сроки являются опционными.

Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика , технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат готовый к эксплуатации объект и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

Обращаем Ваше внимание! В нашей базе содержатся лишь образцы и примеры документов. Качественно составить юридический документ может профессиональный практикующий юрист. Предмет договора 1.

Договор подряда на строительные работы

Порядок оплаты Заказчиком осуществляется согласно условий Приложения 2. В случае необоснованной задержки выполнения работ Подрядчиком, неустранения выявленных при монтаже или при приемке дефектов, Заказчик вправе задержать оплату до разрешения указанных вопросов. Расчеты по Договору производятся внесением денежных средств Подрядчику наличными. Предварительный ознакомительный расчет стоимости материалов произведен при условии начала работ у заказчика в течении 3 трех дней от даты составления Приложения-2, указанной в договоре и по средним рыночным ценам на материалы для г. Москва и Московской области. При фактическом начале работ и закупки материалов в районе постройки фундамента, расчет стоимости материалов производиться по факту и по цене их закупки согласно их объему, рассчитанному в Приложении-2. Обязательства подрядчика Для исполнения настоящего Договора Подрядчик: 3. Обеспечивает из строительных материалов Заказчика изготовление и сборку своими силами фундамента дома в соответствии с подписанными Приложениями к настоящему Договору и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Своими силами и за свой счёт доставляет на строительную площадку оборудование и инструменты, осуществляет их приемку, складирование и подачу для производства работ.

Как составить договор подряда на выполнение строительных работ: образец

ГГГГ в количестве количество экземпляров; 4. Заказчик имеет право: 4. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении Договора; 4. Подрядчик обязан: 4. При неполучении от Заказчика ответа в течение количество дней Подрядчик вправе по своему усмотрению приостановить выполнение Работ и отнести убытки, вызванные простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения таких убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения указанных работ; 4. Затраты, связанные с проведением данных работ, несет Сторона, по вине которой расторгается Договор. Подрядчик имеет право: 4. Обеспечение строительства проектной документацией 5.

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком.

Образец договора на фундаментные работы образец договора на фундаментные работы Как правильно проводить фундаментные работы?. Если потребуется расчет фундамента на опрокидывание, пример вычислений и формулы приведены для больших. Договор на строительство фундамента. Я не буду цитировать всех его расстрельных гениальная игра на образец характеристики по.

Договор подряда на строительно - монтажные работы

.

Договор подряда на строительные работы образец бланк

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда
Похожие публикации